Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж вывески

Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .2.5.

Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в — дневный срок.3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.4.1. по «»2019г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

    Разработка эскизов .Утверждение эскизов .Установка Рекламы .

Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2016г. по «»2016г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

    Разработка эскизов . Утверждение эскизов . Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях: неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.

качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

7.1. Важно Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

При возникновении обстоятельств, указанных в п.п.

2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор. 4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ5.1.

Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п.

2.2.3 настоящего Договора. 2.1.2.

В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.

1 настоящего Договора. Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

1.2.4 настоящего Договора. В случае хищений, механических или прочих

81, корп.

2 7 (812) 708-06-08 Договор-оферта на оказание услуг «Согласование информационной вывески».

«Заказчик» поручает, а Общество с ограниченной ответственностью «Аркус 2008», именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Шараева С.А.

, действующего на основании Устава общества, принимает на себя обязательства: 1. Предмет Оферты 1.

1 Исполнитель оказывает услуги (далее – Услуги) по согласованию с Комитетом по Печати СПб информационной конструкции по адресу размещения.1.2. Исполнитель оказывает услуги, оговоренные в п.1.1.

Оказать Услуги по согласованию информационной конструкции, в соответствии с выбранным тарифным планом «Стандарт», с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК: 2.1.1. Своевременно предоставляет Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ/услуг.

2.1.2. Своевременно оплачивает выполненную Исполнителем работу/ оказанные услуги, переданную рекламную продукцию. 2.1.3. По согласованию с Исполнителем, предоставляет возможность доступа на объекты.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.

2.2.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения объемов и сроков заказа, согласованных в Приложениях, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 2.2.5.

ОПЛАТА РАБОТ 6.1. Оплата работ производится Рекламодателемна условиях в сумме руб. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. ПринарушениисроковоплатыРекламодательвыплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. ПринарушениисроковвыполненияработРекламисту начисляются штрафныесанкциивразмере %от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки. 7.3. В случаедосрочногорасторженияНастоящегоДоговорапо причинам,указаннымвп.

8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Важно Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

Возможны другие формы оплаты, не противоречащие законодательству РФ. 2.4.

Исполнитель имеет право предъявить дополнительный счет на дополнительные расходы, которые формируются в случае: -исправлений, изменений, вносимых Заказчиком, вопреки ранее утвержденным; -если Заказчик требует дополнительные, выходящие за рамки обычной практики текстовые или цветовые пробы/оттиски, образцы печати, сокращение сроков заказа и т.

Предлагаем ознакомиться:  ДТП при выезде со второстепенной на перекресток

3.1.3. Если по согласованию Сторон на изготовленную Рекламную продукцию устанавливается гарантийный срок, который указывается

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице Генерального директора _____________, действующей на основании Устава (далее по тексту «Исполнитель»), и Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице Генерального директора _____________, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту «Заказчик»), совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту — «Договор») о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. Предметом Договора является изготовление, монтаж и размещение, а также последующий демонтаж Исполнителем рекламного баннера (лайт-бокс) Заказчика, размещаемого на главном фасаде Торгового Центра (Далее по тексту — «Лайт-бокс»), на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, законодательством РФ и г. _____________. 1.2. Лайт-бокс расположен на главном фасаде Торгового центра по адресу: _____________.

LJ Magazine

Конкретный перечень работ и услуг, их стоимость и сроки выполнения согласовываются Сторонами при оформлении каждого Заказа, и оформляются Дополнительными соглашениями, которые после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Основанием для начала выполнения работ и услуг по настоящему Договору является подписанное Дополнительное соглашение, в котором оговорены: работы и услуги, сроки выполнения работ и услуг, стоимость и порядок расчетов.1.4.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными им с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ/услуг по настоящему Договору Обязательства Исполнителя по соответствующему Дополнительному

Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет 2.2.

Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме. З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.

1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок: начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса; окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ. 3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.

1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

 договора по типам

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также — ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору.

Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 9.2.

Двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, Исполнителю предоставляется право составления одностороннего Акта выполненных работ, приобретающего право двустороннего.

Договор подряда на изготовление наружной рекламы

Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу. 1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится . 1.9.

Освещение должно быть выполнено в виде . 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2.

Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3.

Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: . 1.3.2.

Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора.

Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2.

В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки. 7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установкурекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

Предлагаем ознакомиться:  Работа по договору поручения

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику. 4.9.

Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1.

Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3.

При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.

Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4.

Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан не позднее с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ;

— обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. 2.2.2.

[attention type=yellow]

[/attention]

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

___________________________________ “___”________ ___ г.(указать место заключения договора) ___________________________________, в лице __________________________, (полное наименование организации) (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем”Заказчик”, с одной стороны, и ___________________________________________, (полное наименование организации)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)_____________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”,с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящийДоговор о нижеследующем. 1.1.

По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы поизготовлению рекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов)с рекламными материалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламныхконструкций, а также оказать услуги по размещению рекламы следующейпродукции Заказчика ____________________________________________________ на (вид, наименование рекламируемой продукции)территории _____________________________________________________________, а (название города, области и т.д.

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

Предлагаем ознакомиться:  Право отказа от наследства в пользу другого наследника – инструкция, как отказаться от наследства правильно

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

2.1.4. Сообщить Заказчику _____________________________________________ (указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу)о датах начала и окончания срока нахождения рекламных конструкций врекламных местах.

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до “___”________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Добавить комментарий

Adblock detector